合同糾紛如何處理？廣州工程合同糾紛律師今天為您講解
上訴人廣州強(qiáng)勁地基工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)強(qiáng)公司）不服廣州市閘北區(qū)人民法院2005年第3855號(hào)民事判決，就建設(shè)工程合同糾紛向法院提起上訴。法院依法組成合議庭進(jìn)行審判。案子已經(jīng)結(jié)了。那么對(duì)于相關(guān)情況你了解多少呢？接下來(lái)和廣州工程合同糾紛律師一起看看吧。
原審人民法院可以查明，強(qiáng)勁發(fā)展公司、廣州駿豐物業(yè)管理有限責(zé)任公司（以下我們簡(jiǎn)稱(chēng)駿豐公司）于2003年9月17日簽訂《工程企業(yè)承包服務(wù)合同》，約定駿豐公司將中興財(cái)富中國(guó)國(guó)際學(xué)生公寓、休閑文化廣場(chǎng)基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)工程通過(guò)委托給強(qiáng)勁公司對(duì)于施工，包工包料，φ650MW水泥混凝土攪拌樁（水泥摻量20％），約2，480M3；SMWH型鋼約380T；深層攪拌樁（水泥摻量13％）約1，430M3（以上為暫時(shí)工作量，按實(shí)結(jié)算）。另包括一些其他重要部分信息工程主要內(nèi)容。開(kāi)工日期2003年9月25日（以駿豐公司的開(kāi)工令為準(zhǔn)），竣工日期2003年10月20日。
強(qiáng)勁公司要嚴(yán)格控制按照自己國(guó)家政府頒發(fā)的施工人員驗(yàn)收制度規(guī)范相關(guān)文件及工程技術(shù)設(shè)計(jì)方案圖紙分析要求教師進(jìn)行建筑施工，工程建設(shè)質(zhì)量沒(méi)有達(dá)到一個(gè)國(guó)家或?qū)I(yè)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定方法標(biāo)準(zhǔn)的合格社會(huì)條件，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良。合同總價(jià)暫定為人民幣2，350，000元，按實(shí)調(diào)整。駿豐公司應(yīng)提供起拔型鋼的工作面，以利強(qiáng)勁公司起拔型鋼。駿豐公司如不按合同雙方約定方式完成這些規(guī)定教育工作環(huán)境造成嚴(yán)重延誤，應(yīng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)由此可能造成的經(jīng)濟(jì)利益損失，工期制定相應(yīng)順延。如果因強(qiáng)勁公司作為施工過(guò)程質(zhì)量存在問(wèn)題給項(xiàng)目投資帶來(lái)巨大損失，則損失由強(qiáng)勁公司應(yīng)該承擔(dān)。
因工作量增減或設(shè)計(jì)需求變更、駿豐公司員工簽證同意學(xué)校給予工期順延等其他學(xué)習(xí)情況，強(qiáng)勁公司產(chǎn)品應(yīng)在8小時(shí)內(nèi)書(shū)面形式通知駿豐公司，經(jīng)驗(yàn)豐公司會(huì)計(jì)確認(rèn)，工期產(chǎn)生相應(yīng)順延。SMWH型鋼每噸單價(jià)包含打拔及100天之內(nèi)使用期租賃費(fèi)，使用期超過(guò)100天，仍在繼續(xù)使用不同部分型鋼，強(qiáng)勁公司按每噸每天陸元的價(jià)格向駿豐公司客戶收取租賃市場(chǎng)費(fèi)用；型鋼支撐使用期為60天，每超過(guò)他們一天按每噸每天捌元計(jì)算租賃費(fèi)。
如工程量有變化，單價(jià)不變，按駿豐公司得到認(rèn)可的實(shí)際應(yīng)用工程量不斷調(diào)整。合同之間簽訂七天內(nèi)設(shè)備材料進(jìn)場(chǎng)后即支付勞動(dòng)合同總價(jià)的15％的工程款，SMW工法完成后，再支付20％的工程款，全部系統(tǒng)工程開(kāi)發(fā)完成后，支付到50％的工程款，余50％款項(xiàng)在2004年6月30日之前都是一次付清?？⒐を?yàn)收，由駿豐公司內(nèi)部組織能力進(jìn)行，強(qiáng)勁公司派員參加，按國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行?？⒐を?yàn)收后15天內(nèi)，強(qiáng)勁公司按規(guī)定向駿豐公司必須提交有關(guān)竣工財(cái)務(wù)資料，強(qiáng)勁公司部門(mén)應(yīng)在10天內(nèi)向駿豐公司已經(jīng)提交電子工程決算書(shū)，駿豐公司在收到?jīng)Q算書(shū)后30天內(nèi)審核完畢，逾期視作一種認(rèn)可。
簽約后，強(qiáng)勁公司于2003年10月5日開(kāi)工，其間不僅增加了我國(guó)部分工作量。強(qiáng)勁公司在施工中，擅自使用了基于三個(gè)牌號(hào)的水泥。
廣州工程合同糾紛律師提醒您，法律是解決問(wèn)題的良好途徑，如果我們能夠?qū)W習(xí)更多的法律知識(shí)，我們將會(huì)有更好的方法去解決我們可能遇到的那些問(wèn)題，較好的避免矛盾的進(jìn)一步升級(jí)，如果您還有其他一些問(wèn)題，歡迎來(lái)咨詢(xún)我們的專(zhuān)業(yè)律師。
相關(guān)閱讀
-
劉某拒不返還彩禮強(qiáng)制執(zhí)行案詳細(xì)閱讀
1月5日上午，在強(qiáng)制拘留措施施壓下，被執(zhí)行人劉某家屬代其到***法院執(zhí)行局履行義務(wù)，一起婚約彩禮糾紛案件順利執(zhí)行完畢。當(dāng)天下午，執(zhí)行干警前往***市拘留所對(duì)劉某提前解除拘留。申請(qǐng)執(zhí)行人宋某與被執(zhí)行人劉某因彩禮返還發(fā)生糾紛，宋某將劉某訴至***法院，經(jīng)法院判決劉某返還宋某彩禮600000元。判決生效后，劉某拒不履行義務(wù)，宋某向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。
-
上海房屋產(chǎn)權(quán)律師通過(guò)案例提醒大家借房屋的風(fēng)險(xiǎn)詳細(xì)閱讀
上海房屋產(chǎn)權(quán)律師借劉某房屋借用后長(zhǎng)期未還，葛某起訴要回房屋所有權(quán)的案例，提醒生活中借房屋應(yīng)該注意的風(fēng)險(xiǎn)。案情簡(jiǎn)介：房屋借用后長(zhǎng)期未還，如何確定房屋所有權(quán)。2006年7月25日，葛某表示，1984年1月，葛某之父葛大將其位于西漢村965號(hào)的房屋委托給同村村民劉某。劉某去世后，這所房子被他的兒子劉某一家三口占據(jù)。葛大家多次催促劉某歸還房屋，但都失敗了，于是向法院提出以下訴訟請(qǐng)求：1.西漢村965號(hào)房屋歸葛所有；2.法律費(fèi)用和其他費(fèi)用由劉承擔(dān)。
-
李某與安某的彩禮返還糾紛案詳細(xì)閱讀
"被告老李系被告小李的父親，被告老沙系被告小李的母親。原告小安與被告小李經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)，認(rèn)識(shí)后互加微信聊天了解。于2020年11月9日訂婚，訂婚時(shí)男方支付女方家彩禮166000元，女方家返還男方6000元。2021年2月26日原告小安到被告小李家接親，支付小李家彩禮20000元，支付彝族風(fēng)俗潑水費(fèi)600元，潑水費(fèi)是支付給來(lái)小李家?guī)兔Φ挠H友、鄰居。2021年2月27日在原告小安家舉行婚禮時(shí)，原告小安支付被告小李家彩禮20000元，當(dāng)天小安的姐姐安甲殺了一頭牛招待被告小李家一方，小李家一方支付了3000元給小安
-
劉某與趙某未結(jié)婚登記返還彩禮案例詳細(xì)閱讀
劉某（化名）與趙某（化名）原系初中同學(xué)，2020 年 4 兩人確定戀愛(ài)關(guān)系，2020 年 10 月 1 日，雙方按當(dāng)?shù)亓?xí)俗辦酒席舉行婚禮，按照農(nóng)村習(xí)俗，劉某向趙某給付彩禮68888元及舅公禮金1300元，舉行婚禮后雙方以夫妻名義共同生活，但未辦理結(jié)婚登記手續(xù)。后因生活瑣事雙方產(chǎn)生矛盾，2021 年 6 月 27 日后，劉某及其家人前往趙某家協(xié)商退還彩禮，并確認(rèn)二人正式分手。因雙方關(guān)于退回多少彩禮未達(dá)成一致，劉某遂訴至法院，劉某請(qǐng)求法院判令趙某返還禮金56188元。
