上訴人與被上訴人上海百梭進出口有限公司（以下簡稱“百梭公司”）就銷售合同發(fā)生爭議的，對上海市閘北區(qū)人民法院第522號民事判決提起上訴。 法院依法成立合議庭審理此案。 此案現(xiàn)已結案。那么對于相關情況你了解多少呢？接下來和上海買賣合同律師一起看看吧。

　　一審法院認定，（一）2008年4月10日，東陽公司（供應商）與巴索公司（買方）通過傳真簽訂了《購銷合同》 ，合同價格為1323290元，其中30% 為396987元定金。交貨后，我們將支付727,809.50元，余額為198,493.50元，按工廠增值稅發(fā)票在三個工作日內(nèi)支付。交貨日期為2008年4月31日。

　　交貨地點為船公司的指定倉庫。運輸方式、到達港和費用由供應商負責。同日，東陽和巴索以傳真方式簽署了合同07 FP004的補充條款副本： 「由于種種原因，東陽易寒箱包有限公司已將交貨日期延長至二○○八年四月三十一日。由此產(chǎn)生的違約罰款，由上海百索進出口有限公司從貨款中扣除。罰款為未交付貨物每日付款的0.5% 。

　?。ǘ?008年4月1日，東陽公司向巴索公司提供救生圈墊6500個，金額56875元，逾期一天；2008年4月18日，東陽公司向貝索公司提供救生圈墊36592個，金額320 180元，逾期18天；2008年4月29日，東陽公司向巴索公司提供救生圈墊49312個，金額454406.24元，逾期29天。

　　2008年5月12日，東陽公司向百索公司提供救生圈墊24096個，金額225659.76元，逾期42天；以上商品共計116500件，總價1057121元。東陽公司于2008年4月11日、5月4日、5月7日、5月15日向阿惠公司開具總額為1，057，122.40元的增值稅專用發(fā)票，阿惠公司已抵扣。在此期間，百索公司為東陽公司支付運費266464.61元。

　　2008年6月24日，東陽公司向巴索公司出具發(fā)票回執(zhí)聯(lián)，表示收到上述運費發(fā)票。庭審中，巴索公司確認實際交付金額為1，057，122.40元，已支付貨款692，923.75元。

　?。ㄈ徖碇校偎鞴痉Q：購銷企業(yè)合同和補充相關條款系雙方不能同日所簽，東陽汽車公司以傳真的方式將購銷服務合同內(nèi)容發(fā)給百索公司，百索公司可以收到后，經(jīng)與東陽建筑公司進行協(xié)商，雙方是否同意通過增加學生補充法律條款。

　　百索公司沒有再在購銷管理合同和補充一些條款上加蓋一個公司的印章和騎縫章后，以傳真的方式發(fā)還給東陽公司，東陽公司會計確認后在補充責任條款上簽名、蓋章，并傳真給百索公司，而東陽公司發(fā)展提供的購銷合同上就有百索公司的騎縫章，由此我們說明自己補充保險條款系真實情況存在的。

　　對此東陽公司稱：東陽公司人員曾向百索公司以及口頭承諾，2008年5月1日以后對于逾期交貨的，按每日未交貨貨款的0.5％支付違約金，但從未同意違約金從2008年3月31日后起算，也從未出現(xiàn)收到百索公司工作傳真的補充這些條款。

　?。ㄋ模┞犠C會期間，東陽公司對百索公司提供的《違約金計算清單》中2008年4月1日交付的數(shù)量提出了異議，認為該數(shù)量應為31500件，而不是6500件。

　　對該日貨物的單價、其他日期交貨的數(shù)量和單價沒有異議，除2008年5月12日的貨物比2008年4月31日的最終交貨日期晚12天外，認為貨物沒有逾期。 因此，僅同意支付13,539.59元（225,659.76元 × 0.5%× 12天）作為違約金。

　?。ㄎ澹┰谠囉闷陂g，布索公司提供與外地人士簽署的購買合約、特別增值稅發(fā)票及貨物報關單，以證明二○○八年四月一日的報關單載有二萬五千個由外地人士而非東陽公司提供的救生坐墊。東陽公司不承認這一點。

　　上海買賣合同律師為您講解的上述內(nèi)容較為細致，平時我們遇到與法律相關的問題千萬不要著急，可以學習相關的法律知識，也可以通過咨詢我們律師事務所的律師來解決，法律面前大家平等，無論您是原告還是被告，我們都會努力來維護您的合法權益。